“智慧消防”平臺建設(shè)承攬合同

甲方：***********************

乙方：***********有限責(zé)任公司

簽訂日期：

“智慧消防”平臺建設(shè)承攬合同

定作方(以下簡稱甲方)：****************

委托代理人：

統(tǒng)一社會信用代碼：

住所地址：

聯(lián)系電話：

承攬方(以下簡稱乙方)：******************

統(tǒng)一社會信用代碼：********************

法定代表人：王**

委托代理人：李****

注冊地址：合肥市***路***號

聯(lián)系電話：0551-6********

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，雙方就“智慧消防”平臺建設(shè)工程簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：***********智慧消防建設(shè)項(xiàng)目

1.2工程地點(diǎn)：********。

1.3工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：      /        。

1.4資金來源：財(cái)政資金。

1.5工程內(nèi)容：消防設(shè)計(jì)。

1.6工程承攬范圍：消防設(shè)計(jì)文件，平臺建設(shè)內(nèi)容及分項(xiàng)報(bào)價(jià)詳見附件。

1.7合同工期

計(jì)劃開工日期：2021年  3  月22日。具體以業(yè)主開工令為準(zhǔn)。

計(jì)劃竣工日期：2021年6月22日。

工期總?cè)諝v天數(shù)：90日歷天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

1.8質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量符合：合格標(biāo)準(zhǔn)。須滿足《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收管理暫行規(guī)定》

1.9簽約合同價(jià)為：

￥*******0088.00 元，人民幣大寫：*佰*拾貳萬零捌拾捌元。整

非經(jīng)設(shè)計(jì)變更和甲方簽證，乙方不得要求變更價(jià)款。

第二條 施工單位資格及一般義務(wù)

2.1乙方需出具有效營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)資質(zhì)證書，具有國家規(guī)定資質(zhì)等級的消防設(shè)計(jì)許可。相關(guān)技術(shù)人員資質(zhì)證書。根據(jù)消防法規(guī)和國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)，編制符合要求的消防設(shè)計(jì)文件。

2.2承攬人擅自更換項(xiàng)目成員的違約責(zé)任：①承攬人不得擅自更換所報(bào)項(xiàng)目管理班子成員（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員及項(xiàng)目部主要管理人員），否則定作人有權(quán)終止合同，履約保證金不予退還，由此造成的損失，承攬人自行承擔(dān)并賠償可能給定作人造成的損失；②因不可抗力確屬不能履行職責(zé)需要變更項(xiàng)目管理班子成員的，擬任人員的資格、業(yè)績和信譽(yù)不得低于原成員的條件，并需經(jīng)定作人同意，同時(shí)該行為視為違約，承攬人更換項(xiàng)目經(jīng)理的，須向定作人支付違約金2000元；更換項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的，承攬人須向定作人支付違約金1000元；承攬人更換項(xiàng)目管理班子其他成員的，承攬人須按每人次向定作人支付違約金500元。定作人如認(rèn)為有必要，可要求對上述人員中的部分人員作出更好的調(diào)整。

承攬人無正當(dāng)理由拒絕更換項(xiàng)目經(jīng)理的違約責(zé)任：定作人認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或認(rèn)為其無法承擔(dān)本工程管理職責(zé)的，可以要求承攬人更換項(xiàng)目經(jīng)理，承攬人無正當(dāng)理由拒絕更換的，定作人有權(quán)中止合同。

2.3承攬人人員

乙方指派駐地負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。

駐地負(fù)責(zé)人：

姓名：

職務(wù)：

電子信箱：

通信地址：

關(guān)于駐地負(fù)責(zé)人的其他約定：。

2.3.1承攬人提交項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及施工現(xiàn)場管理人員安排報(bào)告的期限：正式進(jìn)場工作前，需提前告知甲方，以便進(jìn)行協(xié)調(diào)工作

2.3.2承攬人無正當(dāng)理由拒絕撤換主要管理人員的違約責(zé)任：視為承攬人違約；擅自更換技術(shù)負(fù)責(zé)人，承攬人向定作人支付違約金1000元每人次；擅自更換施工員、等其它人員，承攬人向定作人支付違約金500元每人次。

2.3.3承攬人主要管理人員離開現(xiàn)場的批準(zhǔn)要求：主要管理人員離開現(xiàn)場在半天以內(nèi)的，須經(jīng)定作人代表同意；超過半天的，須以書面形式征得定作人同意。

2.3.4承攬人擅自更換主要施工管理人員的違約責(zé)任：視為承攬人違約；擅自更換技術(shù)負(fù)責(zé)人，承攬人向定作人支付違約金1000元每人次；擅自更換其它人員，承攬人向定作人支付違約金500元每人次。

2.3.5承攬人主要管理人員擅自離開施工現(xiàn)場的違約責(zé)任：向定作人支付違約金200元/次·天處罰。

2.4分包的一般約定

禁止分包的工程包括：本項(xiàng)目不允許分包。

第三條 材料供應(yīng)

按文件約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收，以雙方代表簽字為準(zhǔn)。

乙方的材料、材料品牌、型號等與合同約定不一致的，甲方有權(quán)拒絕簽收。如確因市場無法采購到合同約定中的材料，乙方可經(jīng)甲方同意，以同品質(zhì)且價(jià)格不低于原品牌的材料替代，但高出原約定材料部分的貨款，由乙方承擔(dān)。如確無不低于原品牌的材料、設(shè)備確需使用低于原價(jià)位且品質(zhì)與原品牌相同或高于原品牌的材料、設(shè)備替代，對低出部分的貨款，在最終結(jié)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)從簽約合同價(jià)中扣出。

第四條 工程質(zhì)量

4.1由于乙方原因造成質(zhì)量瑕疵，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

4.2 在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定并簽字確認(rèn)。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償，工期不變。

4.3 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，乙方同意甲方可申請由任意一家工程質(zhì)量鑒定第三方機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，因認(rèn)證而影響的工期由乙方承擔(dān)違約責(zé)任；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，因認(rèn)證而影響的工期順延。

第五條 工程驗(yàn)收

5.1  施工過程中，甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行各階段驗(yàn)收，乙方應(yīng)提前_三_天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單；

5.2  工程竣工后，乙方應(yīng)將垃圾清運(yùn)并清理衛(wèi)生完畢通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù);

5.3  驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)當(dāng)立即返工，材料設(shè)備及人工費(fèi)用由乙方自理，工期不變。因返工而延期交付的，按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。

5.4  本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為__1_年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單。

第六條 支付方式

甲方憑乙方開具的相應(yīng)金額的、符合國家規(guī)定的6個(gè)稅點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票支付本合同費(fèi)用。

6.1  甲方于本合同簽訂之日起15個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付本合同總額的30%款項(xiàng)，即人民幣 426026.40元（大寫：肆拾貳萬陸仟零貳拾陸元肆角） ；

6.2  乙方按合同清單提供項(xiàng)目主材和設(shè)備到甲方指定地點(diǎn)，甲方驗(yàn)收合格后15個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總額的40%款項(xiàng)，即人民幣 568035.20（大寫：伍拾陸萬捌仟零叁拾伍元貳角） ；

6.3  乙方完成智慧消防平臺項(xiàng)目建設(shè)、部署、調(diào)試工作，驗(yàn)收合格通過后15個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總額的25%款項(xiàng)，即人民幣 355022.00（大寫：叁拾伍萬伍仟零貳拾貳元整） ；

6.4  項(xiàng)目審計(jì)后，甲方按照審定總價(jià)向乙方支付剩余款項(xiàng)；即人民幣 71004.4（大寫：柒萬壹仟零肆元肆角）。同時(shí)，乙方需開設(shè)審定總價(jià)3%金額的銀行保函作為質(zhì)量保證金，對質(zhì)保和售后服務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，銀行保函有效期為質(zhì)保期滿。

乙方銀行賬戶信息如下：

支票/轉(zhuǎn)賬/電匯方式

名稱：*********有限責(zé)任公司

納稅人識別號：***********

地址、電話：合肥市***路*****號 0551-6******

開戶行及賬號：中國***銀行***支行1**********

第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及周邊群眾的生命、財(cái)產(chǎn)安全，防止?jié)B漏水、停電、物品毀壞等財(cái)產(chǎn)損害及火災(zāi)、工傷等人員傷亡等事故發(fā)生。因系承攬合同，所以如遇上述情況發(fā)生，均由乙方承擔(dān)包含但不限于民事賠償、行政處罰、刑事追究等一切責(zé)任。

第八條 工程監(jiān)理

8.1  本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

8.1.1 總監(jiān)理工程師：

姓名：；

職務(wù)：；

監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書號：；

電子信箱：；

通信地址：；

關(guān)于監(jiān)理人的其他約定：。

8.2  本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

8.3  為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理?？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

第九條 乙方售后服務(wù)

9.1在本合同中，“智慧消防”平臺建設(shè)質(zhì)保期為一年，如“智慧消防”平臺出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)于接到甲方電話2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，配合甲方及時(shí)解決問題，乙方負(fù)責(zé)“智慧消防”平臺的免費(fèi)調(diào)試及升級服務(wù)。

9.2乙方提供的云服務(wù)租賃及運(yùn)營托管服務(wù)1年期滿后，需重新續(xù)簽云服務(wù)租賃和托管服務(wù)年限，租賃托管服務(wù)費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商而定。

9.3在項(xiàng)目交付時(shí)，乙方將對甲方指定人員進(jìn)行針對智慧消防平臺及功能的使用操作進(jìn)行培訓(xùn)，確保甲方指定人員能夠熟練使用和操作該平臺。

第十條 保密條款

甲、乙雙方應(yīng)對其在本合同簽訂、履行過程中所獲知的對方各項(xiàng)技術(shù)、情報(bào)、商業(yè)秘密及由此產(chǎn)生的技術(shù)成果承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。保密期限為本合同期間及終止后的二年。

第十一條 甲方須知

11.1  甲方應(yīng)向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。

11.2  做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響等的協(xié)調(diào)工作。

11.3  參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。

第十二條 乙方須知

12.1  施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

12.2  嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

12.3  保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

12.4  積極配合甲方驗(yàn)收工作。

12.5 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價(jià)格和數(shù)量。

第十三條 工程變更

工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，變更協(xié)議中應(yīng)當(dāng)同時(shí)包含調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。甲方除負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工人員簽字外，還需甲方的法定代表人簽名方為有效。

第十四條 工期延誤

14.1  對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： (1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更; (2)不可抗力; (3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2  因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
    14.3  因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工的材料、人工等費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

第十五條 違約責(zé)任

15.1甲、乙雙方的任何一方不履行合同或履行合同義務(wù)不符合約定條件，即為違約。違約方應(yīng)向另一方支付合同價(jià)款總額的5%作為違約金，并負(fù)責(zé)賠償因其違約給另一方造成的相應(yīng)損失。

15.2  未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé);

15.3  因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;

15.4  由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方   元;乙方如果非法定原因或不可抗力停工超過十天的，甲方有權(quán)解除合同，運(yùn)進(jìn)未使用的材料、施工已經(jīng)使用的材料，均視為乙方的違約金，甲方有權(quán)強(qiáng)制清場，并不支付任何費(fèi)用。

15.5  甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

15.6  由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按____元/天向甲方支付違約金。非法定原因或不可抗力逾期十天未完工，視同非法定原因或不可抗力停工十天對待，按照15.4后半部分的約定處理。

15.7  甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

15.8  乙方擅自拆改原有共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

15.9  本裝修工程如出現(xiàn)分包，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方及乙方分包出的工程，均停止施工，運(yùn)進(jìn)未使用的材料、施工已經(jīng)使用的材料及人工費(fèi)用，均視為乙方的違約金，乙方及乙方的分包人，立刻清場，甲方不支付任何費(fèi)用。

第十六條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在十天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十七條 合同的變更和解除

17.1  合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。非因約定事由或法定事由擅自終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款30%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

17.2  施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

17.3  本合同除空欄填寫和最后簽名為手寫外，其他均為打印，除此之外的任何手寫或添加均無效。

第十八條 聲明及保證

甲方：

18.1  甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的單位，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2  甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

18.3  在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4  甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18.5  乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.6  乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

18.7  在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.8  乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十九 商業(yè)文件信函和訴訟文書的送達(dá)地址的約定

19.1 通訊地址和聯(lián)系方式：合同各方一致確認(rèn)以下通訊地址和聯(lián)系方式為各方履行合同、解決合同爭議時(shí)向接收其他方商業(yè)文件信函或司法機(jī)關(guān)(法院、仲裁機(jī)構(gòu))訴訟、仲裁文書的送達(dá)地址和聯(lián)系方式。

甲方送達(dá)地址和聯(lián)系方式為：______________________________________________。 

乙方送達(dá)地址和聯(lián)系方式為：______________________________________________。                                    

19.2 通訊地址和聯(lián)系方式適用期間。上述通訊地址和聯(lián)系方式適用至本合同履行完畢或爭議經(jīng)過一審、二審至案件執(zhí)行終結(jié)時(shí)止，除非各方依下款告知變更。

19.3 通訊地址和聯(lián)系方式的變更。任何一方通訊地址和聯(lián)系方式需要變更的，應(yīng)提前五個(gè)工作日向合同其他方和司法機(jī)關(guān)送交書面變更告知書(若爭議已經(jīng)進(jìn)入司法程序解決)。

19.4 承諾。合同各方均承諾：上述確認(rèn)的通訊地址和聯(lián)系方式真實(shí)有效，如有錯(cuò)誤，導(dǎo)致的商業(yè)信函和訴訟文書送達(dá)不能的法律后果由自己承擔(dān)。

19.5 風(fēng)險(xiǎn)提示。合同各方均明知：因各方提供或者確認(rèn)的送達(dá)地址和聯(lián)系方式不準(zhǔn)確、或者送達(dá)地址變更后未及時(shí)依程序告知對方和司法機(jī)關(guān)、或者當(dāng)事人和指定接收人拒絕簽收等原因，導(dǎo)致訴訟文書未能被當(dāng)事人實(shí)際接收，郵寄送達(dá)的，以文書退回之日視為送達(dá)之日；直接送達(dá)的，送達(dá)人當(dāng)場在送達(dá)回證上記明情況之日視為送達(dá)之日。

第二十條 爭議的處理

20.1  本合同受中國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

20.2  本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第（2）種方式解決：

(1)提交_淮南__仲裁委員會仲裁; (2)依法向建設(shè)項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)人民法院起訴。

第二十一  條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十三條 合同效力

1. 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為年，自   年  月  日至    年  月   日。

2.本合同正本一式 肆 份，雙方各執(zhí) 貳 份，具有同等法律效力;合同副本份，送留存一份。

3. 合同附件為本合同的組成部分。

合同簽訂地點(diǎn)：________省______市_______區(qū)/縣

（以下無正文）

甲方(蓋章)：                                             乙方(蓋章)：

委托代理人(簽字)：                                     法定代表人(簽字)：

_______年____月____日                               年____月____日

簽訂地點(diǎn)：                                             簽訂地點(diǎn)：